延期 监理费用 协商-协商技巧是什么

现在很多人都会因为自己的过度消费或者是一些不可抗因素借网贷信用卡，但是借网贷信用卡之前我们还是需要辨别是否正规，自己借了钱是否可是按时还款，不能病急乱投医，关于延期 监理费用 协商 协商技巧是什么相信大家多少也还是听说过吧，下面和小编白白一起来了解一下吧。

一、延期 监理费用 协商 协商技巧是什么

法律分析：工程超时监理费索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。

法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百二十三条 立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。

对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。

符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。

二、工期延长监理费可以增加吗？

法律分析：工程超时监理费索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。

法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百二十三条 立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。

对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。

符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。

一、延期 监理费用 协商 协商技巧是什么

亲，，（1）延期监理费是由于非监理单位原因造成合同期以外的监理费，即建设工程委托监理合同中所称的“附加工作”中的工作“报酬”，业内一般称“延期监理费”。

（2）建设工程委托监理合同第二部分第一条第（8）款第②段规定：“工程监理的附加工作”是指“由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作”。

显然，这里“附加工作”就是指因工程延期造成合同期以外延长的监理工作。

“附加工作”的报酬即延期监理费。

本文不涉及“增加工作量”方面的问题。

（3）建设工程委托监理合同第三部分第三十九条规定：“委托人同意以下的计算 、付时间与金额，支付附加工作报酬：报酬 附加工作日数X合同报酬 47;监理服务日，若工期超过合同工期按此条款执行。

”从而近一步明确了延期监理费的计算 。

延期监理费的法律依据亲，，（1）延期监理费是由于非监理单位原因造成合同期以外的监理费，即建设工程委托监理合同中所称的“附加工作”中的工作“报酬”，业内一般称“延期监理费”。

（2）建设工程委托监理合同第二部分第一条第（8）款第②段规定：“工程监理的附加工作”是指“由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作”。

显然，这里“附加工作”就是指因工程延期造成合同期以外延长的监理工作。

“附加工作”的报酬即延期监理费。

本文不涉及“增加工作量”方面的问题。

（3）建设工程委托监理合同第三部分第三十九条规定：“委托人同意以下的计算 、付时间与金额，支付附加工作报酬：报酬 附加工作日数X合同报酬 47;监理服务日，若工期超过合同工期按此条款执行。

”从而近一步明确了延期监理费的计算 。

监理合同工期为二年，但因业主早方原因工程延期五年多还没竣工，这期间监理一直在按合同要求为甲方提供监理服务，但原合同中有延期不计费用，象这种监理工作量增加了一倍多，费用如何计算，依据是什么？谢谢监理合同工期为二年，但因业主早方原因工程延期五年多还没竣工，这期间监理一直在按合同要求为甲方提供监理服务，但原合同中有延期不计费用，象这种监理工作量增加了一倍多，费用如何计算，依据是什么？谢谢按费率计费 这种 是按照工程规模大小和所委托的咨询工作繁简，以建设投资的一定百分比来计算。

一般情况下，工程规模越大，建设投资越多施工监理服务收费 施工监理服务收费基准价×(1±浮动幅度值 )。

二、工程延期监理费用是否增加

！ 129303; 129303;工程延期监理费用是否增加？答：工程延期监理费用不一定增加，需要看是什么原因造成的。

建设工程延期并不必然意味着监理单位工作量增加。

因为,在工作范围不变的情况下,监理完成的总的工作量是相对固定的。

工期的延长意味着在总工作量相对固定的情况下,工作周期拉长。

同时,具体到监理工作量增加,也需要结合事实及证据来认定是否发生了监理工作量增加。

工程延期监理费用是否增加！ 129303; 129303;工程延期监理费用是否增加？答：工程延期监理费用不一定增加，需要看是什么原因造成的。

建设工程延期并不必然意味着监理单位工作量增加。

因为,在工作范围不变的情况下,监理完成的总的工作量是相对固定的。

工期的延长意味着在总工作量相对固定的情况下,工作周期拉长。

同时,具体到监理工作量增加,也需要结合事实及证据来认定是否发生了监理工作量增加。

！ 129303; 129303;如果在工程遭遇延期时,监理方可以主动要求与工程甲方重新约定延迟合同期或者增加监理费,但无论采取何种办法,监理方都应主动提及此事并保留相关证据。

以上就是关于延期 监理费用 协商 协商技巧是什么的相关讲解，信用卡网贷逾期会直接影响到个人信用，建议逾期后应当尽早偿还欠款，若实在无力偿还，可以尝试与银行协商延长还款时间或分期偿还。