建设行业逾期怎么办,怎么应对?

工商银行 2023-10-24 09:57:22

建设行业逾期怎么办后果、逾期天数、逾期提醒次数、减免方案等详细解答,了解建设行业逾期怎么办案例和催收流程。

工程项目逾期未完工如何处理1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。

建设行业逾期怎么办,怎么应对?

2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。

承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
(2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
(3)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;
(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

因此,发包人可以主张解除合同,解除合同后对于已经完成的工程可以按照以下 处理:
(1)已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;
(2)已经完成的建设工程质量不合格的,建设工程施工合同无效。

3、要求承包方承担违约赔偿责任。

因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。

只是损失计算的标准实践较难掌握,处理时可以由当事人自行举证证明损失的大小,也可以要求按利息计算。

其中,三种具体的处理利息起算标准:
(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;
(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;
(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。

造成工期延误的原因有哪些因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:
1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

4.设计变更和工程量增加的。

5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

6.发生不可抗力。

7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

逾期问题分析结论:
根据施工合同约定内容,可以要求建筑公司或施工方方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,也可以向人民法院起诉。

法律依据:
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

家在深圳声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
最新文章
随机看看
szhome.com
家在深圳 © 版权所有 粤ICP备2021009096号

友情链接: 中国天气网 康巴传媒网 深圳之窗 综合资讯 逾期法律频道 家在深圳 逾期频道 老友网 地宝网 家在深圳 法律栏目 厦门房地产联合网 逾期频道 法律栏目 律师网 综合资讯 河南县域经济网 上海热线 乌有之乡 家在深圳 逾期频道 深圳房地产信息网 逾期频道